Конкурс по разработке схем территориального планирования


Конкурс по разработке схем территориального планирования

Конкурс по разработке схем территориального планирования


Конкурс по разработке схем территориального планирования
Конкурс по разработке схем территориального планирования

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации

Сосковского района

_________________Н.В.Грошев

«____» апреля 2011 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разработка схемы территориального планирования

Сосковского района Орловской области

с.Сосково

2011 г.

Раздел I. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, действия муниципального заказчика (органа уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд) по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Муниципальный заказчик(далее также – заказчик) – администрация Сосковского района Орловской области.

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Открытый конкурс (далее также – конкурс) – торги, победителем которых признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения муниципального контракта и его заявке на участие в конкурсе присвоен первый номер.

Конкурсная документация – документация, разработанная и утвержденная заказчиком, содержащая установленные заказчиком требования к участникам размещения заказа, к составу документов в заявке на участие в конкурсе, к их содержанию, оформлению и форме, к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам.

Заявка на участие в конкурсе (далее также – заявка) – письменное подтверждение участником размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, поданная в срок установленный конкурсной документацией. Заявка должна содержать в себе все документы, требование о предоставлении которых установлено в конкурсной документации.

Муниципальный контракт (далее также - контракт) – договор, заключенный Заказчиком – Администрацией Сосковского района Орловской области в целях обеспечения муниципальных нужд.

Предмет конкурса – право на заключение муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная заказчиком для проведения конкурсных процедур. Функции конкурсной комиссии вправе осуществлять единая комиссия.

Обеспечение заявки – денежные средства, вносимые участником размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если такое обеспечение было установлено заказчиком в конкурсной документации.

Обеспечение исполнения контракта - муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, получившим право на заключение муниципального контракта, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, если такое обеспечение было установлено заказчиком в конкурсной документации.

Информационная карта конкурса – Раздел III настоящей конкурсной документации.

Раздел II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Законодательное регулирование.

      1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в действующей редакции, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов для муниципальных нужд.

    2. Заказчик.

      1. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, определяет предмет конкурса, указанный в Информационной карте конкурса, участвует в его проведении в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

      2. Заказчик, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

    3. Предмет конкурса, муниципального контракта. Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

      1. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц, о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на право заключение муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых, содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе, в проекте муниципального контракта (Раздел V).

      2. Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен будет поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в срок и на условиях, указанных в Информационной карте конкурса и в заявке соответствующего участника конкурса.

    4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). Расходы, входящие в цену контракта (цену лота).

      1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса. Расходы, входящие в цену контракта (цену лота) указаны в Информационной карте конкурса.

    5. Источник финансирования и порядок оплаты.

      1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования указанного в Информационной карте конкурса.

      2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте муниципального контракта, являющимся приложением к настоящей конкурсной документации (Раздел V) и указан в Информационной картеконкурса.

    6. Требования к участникам размещения заказа.

      1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

      2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, установленным в Информационной картеконкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

- требованию о не проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- требованию об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

  1. Расходы на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта.

  1. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа.

    1. При участии в размещении заказа учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов могут быть предоставлены преимущества, при этом о предоставлении или не предоставлении таких преимуществ указывается в Информационной карте конкурса.

    2. Участникам размещения заказа, предлагающим товары, работы, услуги, происходящие из Российской Федерации, могут быть предоставлены преимущества, при этом о предоставлении или не предоставлении таких преимуществ указывается в Информационной карте конкурса.

  2. Условия допуска к участию в конкурсе. Отстранение от участия в конкурсе.

    1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- непредставления участником документов, определённых в описи (Раздел IV, Приложение № 1) и входящих в состав заявки на участие в конкурсе, либо несоблюдения требований к содержанию, оформлению или форме таких документов, установленных в конкурсной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа и/или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, обязательным для участников размещения заказов, указанным в пункте 1.6.2 настоящего Раздела;

- не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения такой заявки было установлено в Информационной карте конкурса;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- несоответствия предлагаемых в заявке на участие в конкурсе товаров, работ, услуг требованиям конкурсной документации.

  1. Заказчик, конкурсная комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

- установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия решения арбитражным судом о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  1. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    1. Предоставление конкурсной документации.

      1. Конкурсная документация представляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Сроки и порядок предоставления конкурсной документации указаны в Информационной карте конкурса.

    2. Разъяснение положений конкурсной документации.

      1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

      2. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

      3. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить по адресу, указанному в запросе, в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

      4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа, такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

    3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса.

      1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения, такие изменения соответственно опубликовываются в печатном издании и размещаются на сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на сайте , внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

    4. Внесение изменений в конкурсную документацию.

      1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

      2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения соответственно опубликовываются в печатном издании и размещаются на сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, такие изменения направляются заказчиком заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на сайте изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

      3. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта , идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможное внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и/или в конкурсную документацию.

      4. Заказчик не несёт ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и/или конкурсную документацию.

    5. Отказ от проведения конкурса.

      1. Заказчик, официально опубликовавший в печатном издании и разместивший на сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса (по всем или только по части лотов) не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

      2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса (по всем или только по части лотов) в течение пяти рабочих дней и в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса (по всем или только по части лотов) соответственно опубликовывается в печатном издании и размещается заказчиком на сайте , в порядке установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

      3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. Если заказчик отказался от проведения открытого конкурса только по части лотов, то уведомлению подлежат только те участники размещения заказа, которые подали заявки на участие в конкурсе исключительно по отменённым лотам, либо на конвертах с заявками которых указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица). Конверты, содержащие в себе заявки на участие в конкурсе, как по отмененным, так и по не отменённым лотам, вскрываются только на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, поданными для участия в открытом конкурсе.

  2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

    1. Формы документов входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

      1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме (или в форме электронного документа)1, в соответствии с указаниями, изложенными в части 4 настоящего Раздела и по формам, представленным в настоящей конкурсной документации (Раздел IV).

    2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

1 В связи с отсутствием действующей системы электронного документооборота с возможностью использования электронной цифровой подписи, обмен данными и сведениями между Заказчиком и участником размещения заказа в форме электронного документа не осуществляется.

  1. Требования к содержанию и форме документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

    1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы, указанные в описи документов и подготовленные по формам, представленным в настоящей конкурсной документации (Раздел IV, Приложение № 1).

    2. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, в том числе требованиям к товарам, работам, услугам, являющимся предметом конкурса, указанным в Информационной картеконкурса.

    3. При подготовке документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

  2. Требования к описанию товаров, работ, услуг.

    1. Описание участниками размещения заказа поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, приводится в документах входящих в состав заявки на участие в конкурсе, формы которых приложены к настоящей конкурсной документации (Раздел IV).

  3. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота).

    1. Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта (цена лота), указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

    2. Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, в его заявке на участие в конкурсе должна быть выражена в валюте муниципального контракта, которая указана в Информационной карте конкурса.

  4. Требования к оформлению документов входящих в состав заявки на участие в конкурсе, подаваемой в письменной форме.

    1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.

    2. Сведения, которые содержатся в документах входящих в состав заявок участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

    3. Листы всех документов входящих в состав заявки могут быть объединены в один или несколько томов.

    4. Все листы документов входящих в состав заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты, пронумерованы и опломбированы в месте прошивки.

Заявка на участие в конкурсе и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, место пломбировки должно быть скреплено печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписано участником размещения заказа (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей), руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или лицом, уполномоченным участником размещения заказа. Обязательно должны быть указаны должность подписавшего (для юридических лиц) и расшифровка подписи. Примерная форма пломбировочного ярлыка приведена в приложении к конкурсной документации (Раздел IV).

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

    1. Документы входящие в состав заявки должны быть оригиналами или копиями заверенными руководителем или уполномоченным лицом, а также копиями, заверенными в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в форме описи документов, представляемых для участия в конкурсе (Раздел IV, Приложение № 1).

    2. Подчистки и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений скрепленных печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанных участником размещения заказа (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей), руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или лицом, уполномоченным участником размещения заказа. Обязательно должны быть указаны должность подписавшего (для юридических лиц) и расшифровка подписи.

    3. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    4. Все документы, содержащиеся в заявке (томе), должны лежать в порядке, указанном в описи документов (Раздел IV, Приложение № 1).

    5. В случае, если в конкурсе предусмотрено два и более лота, участник размещения заказа имеет право подать заявку на участие во всех или только в нескольких лотах.

    6. Заявка на участие в конкурсе, со всеми документами, входящими в состав этой заявки, подается по каждому лоту отдельно.

    7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы участнику размещения заказа не возвращаются.

  1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

    1. Срок, место, порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.

      1. Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается в день и время начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов1 (далее также – вскрытие конвертов с заявками), которые указаны в Информационной карте конкурса.

1 В связи с отсутствием действующей системы электронного документооборота с возможностью использования электронной цифровой подписи, обмен данными и сведениями между Заказчиком и участником размещения заказа в форме электронного документа не осуществляется

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Раздела.

  1. Заявки на участие в конкурсе оформляются в следующем порядке.

    1. В случае подачи заявки на участие в конкурсе в письменной форме, участник размещения заказа подает её в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, и делается запись: «Не вскрывать до…». Если в конкурсе предусмотрено два и более лота, то необходимо также указать и номера лотов, в отношении которых подаётся заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

    2. В случае подачи заявки в форме электронного документа1, участник размещения заказа обязан обеспечить с помощью специальных программных средств невозможность открытия доступа к ней до наступления даты и времени вскрытия конвертов с заявками, которые указаны в Информационной карте конкурса. Такие программные средства должны обеспечивать беспрепятственный доступ к заявке после истечения указанного выше момента времени.

1 В связи с отсутствием действующей системы электронного документооборота с возможностью использования электронной цифровой подписи, обмен данными и сведениями между Заказчиком и участником размещения заказа в форме электронного документа не осуществляется

    1. Заявка на участие в конкурсе, должна быть оформлена в соответствии с частью 3 настоящего Раздела.

  1. До наступления дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела, заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, по которому осуществляется приём заявок на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки могут быть поданы на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками, о возможности подать, изменить или отозвать заявки.

  2. Заявка в форме электронного документа1 может направляться по адресу электронной почты заказчика, указанному в Информационной карте конкурса. Заявка, направленная по электронной почте, считается поданной до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если она была получена почтовым сервером заказчика до окончания срока приема заявок, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Раздела.

1 В связи с отсутствием действующей системы электронного документооборота с возможностью использования электронной цифровой подписи, обмен данными и сведениями между Заказчиком и участником размещения заказа в форме электронного документа не осуществляется

  1. Заявка на участие в конкурсе может быть подана по почте. Заявка на участие в конкурсе, поданная по почте считается поданной до окончания срока приёма заявок на участие в конкурсе, если она была доставлена работниками почтовой связи по адресу, по которому осуществляется приём заявок на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего Раздела.

  2. Каждый конверт с заявкой , поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего Раздела, регистрируется заказчиком.

Поступившие конверты и заявки в форме электронного документа1 регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке их поступления. Регистрационная запись должна включать регистрационный номер заявки, дату и время подачи.

1 В связи с отсутствием действующей системы электронного документооборота с возможностью использования электронной цифровой подписи, обмен данными и сведениями между Заказчиком и участником размещения заказа в форме электронного документа не осуществляется

По требованию лица, вручившего конверт с заявкой, заказчик выдает ему расписку в получении. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату и время подачи, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего заявку.

    1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте) в отношении предмета конкурса (лота).

    2. В случае, если в конкурсе предусмотрено два и более лота, участник размещения заказа имеет право подать заявку на участие во всех или только в нескольких лотах, при этом заявки по разным лотам могут быть упакованы в один конверт.

    3. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение заявок, не вправе допускать повреждение конвертов до момента их вскрытия и открытия доступа соответственно.

    4. Если конверт с заявкой не запечатан и/или не маркирован в порядке, указанном в пункте 4.1.2.1 настоящего Раздела, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или содержимого этого конверта или за его досрочное вскрытие, такой конверт с заявкой заказчик вправе не принимать и вернуть лицу, подавшему его. В случае если такой конверт с заявкой был получен по почте, то заказчик в течение двух рабочих дней с момента получения вправе вернуть его по обратному адресу посредством почтовой связи.

  1. Изменения заявок на участие в конкурсе.

    1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока приёма заявок, указанного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела. Если конкурс предусматривает два и более лота, участник размещения заказа вправе изменить заявку, как в отношении всех лотов, так и только в отношении части лотов.

    2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

    3. Прием изменений заявок заканчивается в день и время окончания срока приёма заявок, указанного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела.

    4. Изменения заявки на участие в конкурсе оформляются в следующем порядке.

      1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса и регистрационный номер заявки. Если в конкурсе предусмотрено два и более лота, то необходимо также указать и номера лотов, в отношении которых подаются изменения заявки. В случае, если изменяемая заявка была подана посредством почтовой связи, регистрационный номер такой заявки не указывается на конверте с изменениями этой заявки. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Изменения заявки, поданные в форме электронного 1документа должны позволять определить наименование конкурса (номер лота), на участие в котором подаются данные изменения и регистрационный номер изменяемой заявки. В случае, если изменяемая заявка была подана посредством электронной почты, регистрационный номер такой заявки не указывается.

1 В связи с отсутствием действующей системы электронного документооборота с возможностью использования электронной цифровой подписи, обмен данными и сведениями между Заказчиком и участником размещения заказа в форме электронного документа не осуществляется

    1. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с частью 3 настоящего Раздела.

  1. До наступления дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, по которому осуществляется приём заявок на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок могут быть поданы на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками, о возможности подать, изменить или отозвать заявки.

  2. Изменение заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа1 может направляться по адресу электронной почты заказчика указанному в Информационной карте конкурса. Изменение заявки на участие в конкурсе, направленное по электронной почте, считается поданным до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если оно было получено почтовым сервером заказчика до окончания срока приема заявок, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Раздела.

1 В связи с отсутствием действующей системы электронного документооборота с возможностью использования электронной цифровой подписи, обмен данными и сведениями между Заказчиком и участником размещения заказа в форме электронного документа не осуществляется

    1. Изменение заявки на участие в конкурсе может быть подано по почте. Изменение заявки на участие в конкурсе, поданное по почте считается поданными до окончания срока приёма заявок на участие в конкурсе, если оно было доставлено работниками почтовой связи по адресу, по которому осуществляется приём заявок на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    2. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.7 настоящего Раздела.

    3. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчику обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение изменений заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение конвертов с изменениями заявок до момента их вскрытия и открытия доступа соответственно.

    4. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией в день и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

    5. Если конверт с изменениями заявки не запечатан и/или не маркирован в порядке, указанном в пункте 4.2.4.1 настоящего Раздела, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или содержимого этого конверта или за его досрочное вскрытие, такой конверт с изменениями заявки заказчик вправе не принимать и вернуть лицу, подавшему его. В случае если такой конверт с изменениями заявки был получен по почте, то заказчик в течение двух рабочих дней с момента получения вправе вернуть его по обратному адресу посредством почтовой связи.

  1. Отзыв заявок на участие в конкурсе.

    1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока приёма заявок, указанного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела. Если конкурс предусматривает два и более лота, участник размещения заказа вправе отозвать заявку только в отношении части лотов.

    2. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе должны быть оформлены в следующем порядке.

      1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. Если в конкурсе предусмотрено два и более лота, то необходимо также указать и номера лотов, в отношении которых заявка отзывается. В случае, если отзываемая заявка была подана посредством почтовой связи или электронной почты, регистрационный номер такой заявки не указывается в уведомлении об отзыве.

      2. Уведомление об отзыве заявки подается в открытом виде (не в запечатанном конверте )

      3. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть оформлено в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с частью 3 настоящего Раздела.

    3. До наступления дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, по которому осуществляется приём заявок на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок могут быть поданы на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками, о возможности подать, изменить или отозвать заявки.

    4. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе может быть подано по почте. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе, поданное по почте, считается поданным до окончания срока приёма заявок на участие в конкурсе, если оно было доставлено работниками почтовой связи адресу, по которому осуществляется приём заявок на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    5. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1.7 настоящего Раздела.

    6. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе заказчик сравнивает:

  1. регистрационные номера заявки - указанные на конверте с заявкой и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки;

  2. номера лотов - указанные на конверте с заявкой и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки.

В случае, если совпадают только регистрационные номера заявки, а номера лотов не совпадают или совпадают не полностью, т.е. заявка отзывается только по части лотов, конверт с заявкой не вскрывается.

Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе было подано по почте и в нём не указан регистрационный номер заявки, то такое уведомление об отзыве сохраняется до процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Во время процедуры вскрытия конвертов конкурсная комиссия сравнивает:

  1. наименование участника размещения заказа, направившего уведомление об отзыве заявки и наименования участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе;

  2. номера лотов, в отношении которых подано уведомление об отзыве заявки, и номера лотов, в отношении которых подана заявка.

В случае, если наименования участников размещения заказа и номера лотов совпадают, такая заявка признаётся отозванной в отношении лотов номера которых совпали.

      1. После окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела, отзыв заявок на участие в конкурсе не допускается.

    1. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.

      1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные заказчиком, после окончания срока приёма заявок, указанного в пункте 4.1.1 настоящего Раздела - вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе.

  1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

    1. Порядок предоставления обеспечения заявки.

      1. В случае, если в конкурсе предусмотрено два и более лота, порядок предоставления обеспечения заявки действуют в отношении каждого лота отдельно.

      2. Все участники размещения заказ обязаны внести денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если такое обеспечение предусмотрено в Информационной карте конкурса. Обеспечение заявки должно быть перечислено участником размещения заказа на расчётный счёт заказчика и в срок, указанные в Информационной карте конкурса.

      3. Заявка должна содержать следующие документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа обеспечения заявки: платежное поручение с отметкой банка об оплате или (для случая перевода денег при помощи системы «Банк-Клиент») выписку из банка (с отметкой банка об оплате), подтверждающую перевод денежных средств (или копию указанных документов). В платежном документе должно быть указано назначение платежа: «обеспечение заявки на участие в конкурсе «наименование конкурса» и его номер, лот(ы) №____».

      4. Отсутствие в составе заявки документов, подтверждающих внесение обеспечения заявки в полном размере, является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.

      5. Если в конкурсе предусмотрено два и более лота, а размер внесенного обеспечения заявки покрывает обеспечение заявки только по части лотов, то обеспечение считается предоставленным только в отношении тех лотов, которые оно покрыло полностью, в соответствии с порядком их нумерации в конкурсной документации.

    2. Порядок возврата обеспечения заявки и условия, при которых оно не возвращается.

      1. В случае, если в конкурсе предусмотрено два и более лота, порядок возврата обеспечения заявки и условия, при которых оно не возвращается, действуют в отношении каждого лота отдельно.

      2. В случае отказа от проведения конкурса (лота) заказчик возвращает участникам размещения заказа обеспечения заявок на участие в конкурсе (лоте), в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса (лота).

      3. Участнику размещения заказа, отозвавшему свою заявку, заказчик обязан вернуть обеспечение заявки, в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае, если конверт с заявкой не подлежит вскрытию в соответствии с пунктом 4.3.7 настоящего Раздела, заказчик обязан вернуть обеспечение заявки участнику размещения заказ, подавшему такую заявку, в течение пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов (далее также – вскрытие конвертов с заявками), который указан в Информационной карте конкурса.

      4. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, обеспечение заявки, возвращается такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. В случае уклонения такого участника размещения заказа от заключения муниципального контракта, обеспечение заявки на участие в конкурсе ему не возвращается.

      5. В случае, если заявка была подана после окончания срока приёма заявок, заказчик обязан вернуть обеспечение заявки участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

      6. Заказчик обязан вернуть обеспечение заявки участнику размещения заказа, подавшему заявку и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

      7. В случае, если к участию в конкурсе была допущена только одна заявка и муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, обеспечение заявки, возвращается такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. В случае уклонения такого участника от заключения муниципального контракта, обеспечение заявки на участие в конкурсе ему не возвращается.

      8. Заказчик обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе обеспечение заявки участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, которому обеспечение заявки на участие в конкурсе, возвращается в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.10 настоящего Раздела.

      9. Заказчик обязан возвратить обеспечение заявки победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. В случае уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта, обеспечение заявки ему не возвращается.

      10. Заказчик обязан, возвратить обеспечение заявки участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса. В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер от заключения муниципального контракта, если такой контракт должен быть заключен с ним, обеспечение заявки ему не возвращается.

      11. Внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, допускается только участником размещения заказа. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (в установленных выше случаях), только участнику размещения заказа.

  2. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

    1. Публично в день, время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме 2 (Раздела IV) конкурсной документации. При этом перечень доверяемых этому лицу прав обязательно должен содержать п.6 и/или п.7 типовой формы доверенности.

  1. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в пункте 6.1. настоящего Раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до начала вскрытия конвертов с заявками. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой..

  2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили заказчику до времени начала вскрытия конвертов с заявками, указанного в Информационной карте конкурса.

  3. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись такой процедуры.

  4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов1 заявкам на участие в конкурсе (далее также – протокол вскрытия конвертов с заявками).

1 В связи с отсутствием действующей системы электронного документооборота с возможностью использования электронной цифровой подписи, обмен данными и сведениями между Заказчиком и участником размещения заказа в форме электронного документа не осуществляется

    1. Протокол вскрытия конвертов с заявками ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня следующего после дня его подписания на сайте .

    2. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в конкурсе (лоте), конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном частью 6 настоящего Раздела и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном частью 7 настоящего Раздела.

    3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки или подана только одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся в отношении каждого лота отдельно.

    4. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

  1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

    1. В случае, если в конкурсе предусмотрено два и более лота, порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе действуют в отношении каждого лота отдельно.

    2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов (далее также – вскрытие конвертов с заявками), который указан в Информационной карте конкурса.

    3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

-о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

-об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    1. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным в пункте 1.9.1 настоящего Раздела.

    2. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    3. В случае, если участником конкурса признан только один участник размещения заказа, заказчик обязан заключить муниципальный контракт с таким участником конкурса.

    4. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, решение о признании конкурса несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

    5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на сайте .

    6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участнику размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

    7. Если конкурс признан несостоявшимся в порядке, предусмотренном пунктом 7.5 настоящего Раздела, любой участник размещения заказа после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику размещения заказа в письменной форме соответствующие разъяснения.

  1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

    1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

    2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

    3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

    4. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе указан в Информационной карте конкурса.

    5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

    6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе, которого присвоен первый номер.

    7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на сайте в течение дня, следующего после дня подписания этого протокола и опубликовывается в печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

    8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен содержать сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

    9. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

  2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения контракта настоящей конкурсной документацией не предусмотрено.

  1. ПОРЯДОК И СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

    1. Для случая, когда участниками конкурса признаны более одного участника размещения заказа и определён победитель конкурса:

  1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр этого протокола и два экземпляра проекта муниципального контракта (не подписанного со стороны заказчика), который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект муниципального контракта прилагаемый к конкурсной документации. При этом заключение муниципального контракта для победителя конкурса является обязательным;

  2. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью (для юридических лиц) два экземпляра проекта муниципального контракта, переданных ему в соответствии с пунктом 10.1а) настоящего Раздела, и вернуть их заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. В случае если победитель конкурса не представил заказчику два экземпляра муниципального контракта подписанного со своей стороны, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 9 настоящего Раздела в указанный выше срок, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта;

  3. Заказчик после получения двух экземпляров муниципального контракта от победителя конкурса подписывает их со своей стороны в срок не менее чем 10 дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте и не более чем 20 дней со дня подписания такого протокола. Затем заказчик возвращает один экземпляр муниципального контракта победителю конкурса. Датой заключения муниципального контракта считается дата его подписания Заказчиком.

  1. Для случая, когда победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта:

  1. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для такого участника конкурса является обязательным;

  2. При принятие заказчиком решения о заключении муниципального контракта с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер, заказчик в течение трех рабочих дней со дня признания победителя конкурса уклонившимся от заключения муниципального контракта передаёт такому участнику конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и два экземпляра проекта муниципального контракта (не подписанного со стороны заказчика), который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных таким участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект муниципального контракта прилагаемый к конкурсной документации;

  3. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер, должен подписать и заверить печатью (для юридических лиц) два экземпляра проекта муниципального контракта, переданных ему в соответствии с пунктом 10.2б) настоящего Раздела, и вернуть их заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. В случае если участник конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер, не представил заказчику два экземпляра муниципального контракта подписанного со своей стороны, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 9 настоящего Раздела в указанный выше срок, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта;

  4. Заказчик после получения двух экземпляров муниципального контракта от участника конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер, подписывает их со своей стороны в срок не менее чем 10 дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте и не более чем 20 дней со дня подписания такого протокола. Затем заказчик возвращает один экземпляр муниципального контракта участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер. Датой заключения муниципального контракта считается дата его подписания Заказчиком.

  1. Для случая, когда победитель конкурса и участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признаны уклонившимися от заключения муниципального контракта:

  1. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

  1. Для случая, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 6.8 или 7.5 настоящего Раздела, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса:

  1. Муниципальный контракт заключается с единственным участником конкурса на условиях и по цене контракта (цене лота), которые предусмотрены его заявкой на участие в конкурсе, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса. При этом заключение муниципального контракта для такого участника конкурса является обязательным;

  2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает единственному участнику конкурса один экземпляр этого протокола и два экземпляра проекта муниципального контракта (не подписанного со стороны заказчика), который составляется путем включения условий исполнения муниципального контракта, предложенных таким участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект муниципального контракта, прилагаемый к конкурсной документации;

  3. Единственный участник конкурса, должен подписать и заверить печатью (для юридических лиц) два экземпляра проекта муниципального контракта, переданных ему в соответствии с пунктом 10.4б) настоящего Раздела, и вернуть их заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. В случае если единственный участник конкурса не представил заказчику два экземпляра подписанного со своей стороны муниципального контракта, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 9 настоящего Раздела в указанный выше срок, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта;

  4. Заказчик после получения двух экземпляров муниципального контракта от единственного участника конкурса, подписывает их со своей стороны в срок не менее чем 10 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте и не более чем 20 дней со дня подписания такого протокола. Затем заказчик возвращает один экземпляр муниципального контракта такому участнику конкурса. Датой заключения муниципального контракта считается дата его подписания Заказчиком.

  1. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

  2. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с частью 10 настоящего Раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  3. В силу п.2 ст. 437 ГК РФ, настоящий конкурс, является публичной офертой, которая может быть акцептована только на изложенных в ней условиях. При заключении муниципального контракта, изменение условий, изложенных в проекте муниципального контракта, прилагаемом к конкурсной документации, - не допускается (Раздел V).

  4. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота и тексты проектов муниципальных контрактов для этих лотов идентичны, муниципальный контракт по всем лотам заключается на основе одного текста, приведённого в конкурсной документации (Раздел V).

  5. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота и тексты проектов муниципальных контрактов для этих лотов различны, муниципальный контракт заключается на основе соответствующего текста проекта муниципального контракта, при этом в приложении к конкурсной документации приводятся тексты проектов муниципальных контрактов к каждому лоту (Раздел V).

  6. Сведения об участниках конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми муниципальные контракты расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими условий муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

  7. В течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с участником конкурса, получившим право на заключение этого контракта, в случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника конкурса – юридического лица или принятия решения арбитражным судом о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления таким участником конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

- нахождения имущества такого участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

    1. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

  1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

    1. Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 8 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и другим действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг изменяют и/или дополняют положения общих условий проведения конкурса (Раздел II). При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в общих условиях проведения конкурса (Раздел II) и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

п/п

Ссылка на пункты
Раздела II

Наименование пункта

Текст пояснений

Пункт 1.2.1

Наименование муниципального заказчика, адрес и контактная информация

Наименование: Администрация Сосковского района Орловской области

Место нахождения: 303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Советская, д. 29.

Контактное лицо: Терехова Елена Валерьевна

Телефон контактного лица: 8(48665) 2-13-13

E-mail: [email protected]

Почтовый адрес: 303980, Орловская обл., с.Сосково, ул. Советская, д. 23, отдел архитектуры

Пункт 1.3.1

Вид и предмет конкурса

Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на разработку схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области.

Пункт 1.3.2

Место, условия и сроки выполнения работ

Сосковский район Орловской области. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с техническим заданием, требованиями законодательства РФ к данному виду работ и установленные Заказчиком сроки.

Сроки выполнения работ:

- начало – с момента заключения контракта;

- максимальная продолжительность выполнения работ – 19 месяцев

- минимальная продолжительность выполнения работ – 0.

Пункт 1.4

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Расходы, входящие в цену контракта (цену лота)

1 041 000 (один миллион сорок одна тысяча) рублей.

Цена включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, прибыль, необходимые налоги и платежи, установленные законодательством.

Приобретение, актуализация, оцифровка картографического материала возлагается на исполнителя.

Пункт 1.5.1

Источник финансирования

Бюджет Сосковского района

Пункт 1.5.2

Форма, сроки и порядок оплаты работ

2011 год ­– 400 тыс. руб.; 2012 год – 641 тыс. руб. Согласно условиям муниципального контракта.

Все расчеты Заказчика с Исполнителем по муниципальному контракту производятся Заказчиком в безналичной форме путем перечисления финансовых средств на расчетный счет исполнителя.

Пункт 3.5.2

Валюта муниципального контракта

Российский рубль

Пункт 1.3.2

Требования к выполняемым работам, их количественным и качественным характеристикам

Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с техническим заданием, требованиями законодательства РФ к данному виду работ.

Приобретение, оцифровка и актуализация картографического материала осуществляется исполнителем

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

Срок гарантии качества работ устанавливается 5 лет с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по настоящему муниципальному контракту. Подрядчик при выполнении работ несет ответственность за ненадлежащее составление схемы. При обнаружении недостатков в разработанном проекте схемы подрядчик по требованию муниципального заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки в согласованный сторонами срок. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения недостатков.

Пункт 1.6.1

Участники размещения заказа

Любое юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Пункт 1.8.1

Преимущества, предоставленные учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы

Не установлены

Пункт 1.8.1

Преимущества организациям инвалидов

Не установлены

  1. 1

Часть 2

Конкурсная документация

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажном или электронном носителе в течение двух рабочих дней со дня получения заявления от любого заинтересованного лица, поданного в произвольной письменной форме (на бланке организации (для юр. лица)), с указанием контактных телефонов, по адресу: 303980, с. Сосково, ул. Советская, д. 29. ежедневно, в рабочие дни: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время московское), выходные дни - суббота, воскресенье, со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

Кроме того, с конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Пункт 2.2.

Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются с 15.04.2011 года по 18.05.2011г. включительно.

Пункт 1.6

Требования к участникам размещения заказа

Обязательные требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения торгов установлены в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в действующей редакции:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Пункт 3.1

Формы документов входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте ) в соответствии с указаниями, изложенными в конкурсной документации (Раздел II, часть 3) и по формам, представленным в конкурсной документации (Раздел IV).

Пункт 3.3 Пункт 1.9.1

Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе

1. Опись, входящих в состав заявки на участие в конкурсе документов (по форме №1 Раздела 4).

2. Заявка на участие в конкурсе (по форме № 2 Раздела 4).

3.Анкета Участника размещения заказа (по форме №3 Раздела 4).

4. Предложения об условиях исполнения контракта:

- предложение о цене контракта (по форме №4 Раздела

- предложение о сроках выполнения работ (по форме №5 Раздела 4).

- предложения о качестве выполнения работ и квалификация участника размещения заказа (по форме №6 Раздела 4).

- методология проведения работ (форма 7)

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа (рекомендуемая форма № 8), заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

7. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

8. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

8.1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса:

  • Лицензия Управления Федеральной службы безопасности, разрешающая осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

  • Лицензия ФАГиК на осуществление картографической деятельности для выполнения следующих видов работ:

- Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;

-Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных форматах, издание этих карт, планов и атласов;

  • Лицензия ФАГиК на осуществление геодезической деятельности

По окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством РФ сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

9. Участник размещения заказа имеет право предоставить по своему усмотрению следующие документы, подтверждающие качество и квалификацию Участника конкурса:

9.1. Сведения о наличии на предприятии внутрипроизводственной системы качества. Состояние разработки и внедрения на предприятии системы качества на основе ГОСТ Р ИСО 9000

9.2. Форму № 1 «Бухгалтерский баланс» и Форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период текущего года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации

Пункт 3.6

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

В соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации (Раздел II, часть 3).

Пункт 4.1

Сроки начала и окончания приёма заявок на участие в конкурсе, место подачи заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в открытом конкурсе подаются по адресу: 303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Советская, д. 23. отдел архитектуры, с 9.00 до 17.00, по московскому времени в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной-суббота, воскресенье. Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе - день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: с 16.04.2011 года. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов, указанного в извещении о проведении открытого конкурса: до 09 часов 00 минут 18.05.2011 года (время московское).

Пункт 6.1

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками будет осуществлять-

ся 18.05.2011 года в 09 часов 00 минут (время московское)по адресу: с. Сосково, ул.Советская, д. 29.

Часть 7

Дата и место рассмотрения заявок на соответствие требованиям конкурсной документации

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе будет проводиться 20.05.2011 года по адресу: с. Сосково, ул. Советская, д.29.

Часть 8

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

(Заявка на участие в конкурсе допускается до участия в конкурсе при условии соответствия участника конкурса и его заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации).

Оценка заявок производится с использованием 3-х критериев оценки заявок, одним из которых является критерий «цена контракта». Второй критерий – «срок выполнения работ», третий - «качество услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг».

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 %.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке

Значимость используемых критериев оценки заявок:

- цена контракта - 70% - 0,7

- срок выполнения работ – 10% - 0,1

- качество работ и квалификация участника – 20 % - 0,2

1.Критерий – «Цена контракта» (70%)

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена контракта», определяется по формуле:

где:

Rc i– рейтинг присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Аmax- начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

Ai– предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, присуждаемый этой заявке по критерию «цена контракта», рейтинг умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Итоговый рейтинг по

критерию «цена контракта» рассчитываются по следующей формуле:

R C= Rciх 0,70;

где – RC - итоговый рейтинг заявки по критерию «цена»,

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

0,70 - коэффициент значимости.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Рейтинг по неценовым критериям определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Для получения итогового рейтинга по заявке, присуждаемой этой заявке по неценовым критериям, рейтинг, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

2. Критерий – «Срок выполнения работ» (10%)

При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "сроки (периоды) выполнения работ", определяется по формуле:

max i

F - F

Rf = ----------- x 100,

i max min

F - F

где:

Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

i

max

F - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода)выполнения работ с даты заключения муниципального контракта;

min

F - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока(периода) выполнения работ с даты заключения муниципального контракта;

i

F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ с даты заключения муниципального контракта.

Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Лучшим условием исполнения контракта по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим сроком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В случае применения одного срока поставки предложениям в заявках со сроком поставки, равным менее половины максимального срока поставки, установленного в конкурсной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.

3. Критерий – «Качество работ и квалификация участника» (20%)

Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество предоставляемых услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии , присуждаемых этой заявке по каждому из указанных критериев. Если критерий разбивается на отдельные показатели, то рейтинг заявок участников размещения заказа подсчитывается по формуле:

Rc=Ci +Ci + …+Ci, где

i 1 2 k

Rс - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

С i-

k

- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где к - количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг", умножается на соответствующую указанному критерию значимость (20% или 0,2).

При оценке заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации участника конкурса.

При оценке заявок по критерию "качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" используются следующие показатели:

3.1 качество выполнения работ

Максимальное значение – 20 баллов

Минимальное значение – 0 баллов.

Наименование показателя

оценка

На предприятии разработана система управления качеством оказываемых услуг, имеется сертификат на соответствие системе менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9000

20 баллов

На предприятии имеется внутрипроизводственная система качества (отсутствует сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9000)

10 баллов

На предприятии отсутствует внутрипроизводственная система качества, либо информация не представлена.

0 баллов

3.2. опыт выполнения работ в области разработки документов территориального планирования (наличие аналогичных заказов, выполненных претендентом согласованных и утвержденных в установленном порядке)

Максимальное количество баллов – 40 баллов

Наименование показателя

Оценка

Опыт выполнения работ по подобной тематике отсутствует

0 баллов

Незначительный опыт выполнения работ по подобной тематике (до 50 работ по подобной тематике)

10 баллов

Богатый опыт выполнения работ по подобной тематике, подтвержденный отзывами государственных и муниципальных заказчиков, дипломами, грамотами, перечнем публикаций, монографий и количеством выполненных работ по тематике (более 50 работ)

40 баллов

Заявке Участника конкурса с богатым опытом работы и наибольшим количеством выполненных аналогичных работ присваивается максимальный балл по данному показателю.

3.3.Технический уровень оснащенности, используемый при выполнении работ, в том числе автоматизированная система обработки информации (создание цифровых карт и лицензионного программного обеспечения )

Максимальное количество баллов – 20 баллов

Заявке Участника конкурса, имеющего максимальное количество технологического оборудования, в том числе для создания цифровых карт и лицензионного программного обеспечения, проставляется максимальный балл по данному показателю. Заявкам остальных участников конкурса балл выставляется пропорционально количеству технологического оборудования, в том числе для создания цифровых карт и лицензионного программного обеспечения, указанного в заявке.

3.4. Квалификационный состав организации (наличие трудовых ресурсов)

Максимальное количество баллов – 20 баллов

Заявке Участника конкурса, имеющего максимальное количество трудовых ресурсов, выставляется максимальный балл по данному показателю. Заявкам остальных участников конкурса балл выставляется пропорционально количеству трудовых ресурсов, указанных в заявке.

Часть 8

Дата и место оценки и сопоставления заявок

Сопоставление и оценка заявок на участие в открытом конкурсе будет проводиться 25.05.2011 года в 10.00 часов по адресу: Орловская обл., с. Сосково, ул. Советская, д.29.

Часть 10

Срок, в который муниципальный контракт должен быть подписан и возвращён заказчику

Муниципальный контракт может быть заключен:

- не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее двадцати дней со дня проведения конкурса;

- в случае признания конкурса несостоявшимся, не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Часть 5

Обеспечение заявки на участие в конкурсе

Не установлено

Часть 9

Обеспечение исполнения муниципального контракта

Не установлено

Раздел 4.
Образцы форм для заполнения Участниками размещения заказа

Форма №1

Опись документов,

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на разработку схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области.

Настоящим _____________________________________________________________________ (наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

подтверждает, что для участия в названном конкурсе нами представлены нижеперечисленные документы в порядке, указанном в настоящей описи документов.

№№п/п

Наименование документа

Кол-во

листов

Номер

стр.

1.

Заявка на участие в конкурсе (по форме № 2 Раздела 4) с приложением описи документов заявки (по форме № 1 Раздела 4)

2.

Анкета Участника размещения заказа (по форме №3 Раздела 5)

3

Коммерческое предложение по цене контракта (по форме № 4 Раздела 4)

4

Предложение о сроках выполнения заказа (по форме № 5 Раздела 4)

5

Предложения о качестве выполнения работ и квалификация участника размещения заказа (по форме №6 Раздела 4)

6

Методология проведения работ (по форме 7 Раздела4)

7.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа (рекомендуемая форма № 6), заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

8.

Копии учредительных документов (для юридических лиц)

9.

Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса

10.

Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса:

  • Лицензия Управления Федеральной службы безопасности, разрешающая осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

  • Лицензия ФАГиК на осуществление картографической деятельности для выполнения следующих видов работ:

- Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;

-Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных форматах, издание этих карт, планов и атласов;

  • Лицензия ФАГиК на осуществление геодезической деятельности.

11.

Участник размещения заказа имеет право предоставить по своему усмотрению следующие либо другие документы, подтверждающие качество и квалификацию Участника конкурса:

11.1.

Сведения о наличии на предприятии внутрипроизводственной системы качества. Состояние разработки и внедрения на предприятии системы качества на основе ГОСТ Р ИСО 9000

11.2.

Форму № 1 «Бухгалтерский баланс» и Форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период текущего года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации

Форма № 2

(Дата, исходящий номер на фирменном бланке)

В конкурсную комиссию

Администрации Сосковского

района

Заявка на участие в конкурсе

на право заключения муниципального контракта на разработку схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области.

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

__________________________________________________________________________________ (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

В лице,

__________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы:

- в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными в проекте муниципального контракта, Техническом задании (Приложение № 1 к проекту муниципального контракта);

- по цене контракта, указанной в Форме № 4;

- в сроки, указанные в Форме № 5.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации, Техническом задании (Приложение № 1 к проекту муниципального задания), влияющими на стоимость выполнения работ.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящей заявкой подтверждаем соответствие требованиям, предусмотренным в подпунктах 2), 3), 4) пункта 1.6.2. части 1.6. конкурсной документации:

что против Участника размещения заказа – юридического лица

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименовании Участника размещения заказа - юридического лица)

- не проводится процедура ликвидации;

- не принято арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя__________________________________

____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа - юридического лица, Ф.И. О. индивидуального предпринимателя)

банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность Участника размещения заказа ____________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов____________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае, если мы будем признаны Победителем конкурса, то берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на выполнение заказа по объекту конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложенными в нашей заявке на участие в конкурсе цене и срокам.

В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе присвоен второй номер, а Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на выполнение работ по предмету контракта в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене и срокам.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания Победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается.

Мы извещены о включении сведений о

__________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, Специализированной организацией, нами уполномочен __________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами Муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

Наши юридический и фактический адреса ______________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________, факс ________ , e-mail _______________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи документов заявки (по форме № 1 Раздела 4) на _____ листах.

__________________________

___________________

_____________________________

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

м.п.

Фор­ма №3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

наименование участника размещения заказа

п/п

Наименование

Сведения заполняются участником размещения заказа

1.

Полное наименование организации и

ее организационно-правовая форма

2.

Сокращенное наименование организации

3.

Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации

Срок деятельности (е учетом правопреемственности)

Размер уставного капитала

Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной

налоговой службы, в которой Участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

4.

Юридический адрес участника

5.

Фактический (почтовый) адрес участника

6.

Номер телефона с кодом Участника

Номер факса с кодом Участника

Адрес электронной почты Участника

7.

Руководитель

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

8.

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество, телефон)

9.

Контактное лицо

(фамилия, имя, отчество, телефон)

10.

Номера лицензий, сроки их действия, наименование территорий на которых действуют лицензии

11.

Банковские реквизиты:

Наименование обслуживающего банка

Адрес обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Код БИК

(Должность руководителя)

( )

(подпись руководителя) (Ф.И.О.   расшифровка подписи)

М.П.

Форма №4

Коммерческое предложение о Цене контракта

на разработку схемы территориального планирования

Сосковского района Орловской области.

п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Предложение

участника конкурса

1.

Стоимость работ по разработке схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области на весь период исполнения контракта с учетом цен соответствующих лет планируемого периода с НДС

руб.

_____________(_____________________)

(сумма цифрами) (сумма прописью)

Примечание:

1. В общую цену конкурсного предложения, заявленную Участником, включаются все затраты Подрядчика, связанные с выполнением контракта, в том числе, все пошлины, налоги и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении контракта.

2. Стоимость работ по контракту является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока исполнения контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

__________________________

___________________

_____________________________

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

м.п.

Форма №5

Предложение о сроках выполнения заказа

на разработку схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области.

№ п/п

Начало

выполнения работ

Продолжительность, мес.

1.

с момента заключения контракта

Предложение о сроках выполнения работ сформировано на основании графика выполнения научно-исследовательской работы, который являются неотъемлемой частью настоящего предложения:

Приложение : График выполнения работ на ____стр.

__________________________

___________________

_____________________________

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

м.п.

Приложение к форме №5

Календарный план выполнения работ

по разработке схемы территориального планирования Сосковского района

п/п

Наименование

этапа

Перечень работ

Сроки

выполнения работ,

дд., мм., гг.

Стоимость работ,

(тыс руб.)

начало

окончание

1.

Подготовительный этап

Разработка программы работ

2.

Информационный этап

  • Сбор и систематизация исходных данных;

  • Актуализация цифровой карты;

  • Другие работы, предусмотренные программой.

3.

Аналитический этап

  • Проведение первичного анализа данных;

  • Комплексный градостроительный анализ территории

  • Оценка природно-экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории района с обозначением проблемных ситуаций

4.

Разработка концепции градостроительного развития:

  • Определение стратегических направлений развития территории района;

  • Подготовка обосновывающих материалов к проекту Схемы

5.

Разработка комплекса градостроительных мероприятий

  • Проектные предложения по всем разделам Схемы;

6.

Выпуск проекта

  • Схема территориального планирования Сосковского района в полном объёме

Форма № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Полное наименование участника размещения заказа и его организационно-правовая форма

__________________________________________________________________________________

1. Качество выполнения работ

На предприятии разработана система управления качеством оказываемых услуг, имеется сертификат на соответствие системе менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9000

На предприятии имеется внутрипроизводственная система качества (отсутствует сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9000)

На предприятии отсутствует внутрипроизводственная система качества

2. Опыт выполнения работ в области разработки документов территориального планирования (наличие аналогичных заказов, выполненных претендентом за последние пять лет, согласованных и утвержденных в установленном порядке)

Наименование,

местонахождение

и телефон Заказчика

Наименование заказа

Документы, подтверждающие выполнение работ.

Дата

начала и

завершения

работ

Стоимость

работ в ценах на год выполнения заказа, тыс. руб.

Примечание:

В подтверждение опыта выполнения работ Участник размещения заказа может представить документы об утверждении документов территориального планирования Кроме того, обязан приложить Методологию проведения работ. (Форма 7)

3. Наличие технологического оборудования, в том числе для создания цифровых карт и лицензионного программного обеспечения

На­име­но­ва­ние

обо­ру­до­ва­ния, ПО

Ко­ли­че­ст­во

еди­ниц

При­ме­ча­ния

(собственное или арендуется)

1

2

3

4.Квалификационный состав организации (наличие трудовых ресурсов)

Данные о численном и квалификационном составе управляющего звена и специалистов предприятия

п/п

Должность руководителей и специалистов

Фамилия, имя, отчество

Образование

(какое и когда окончил учебное заведение, факультет, специальность)

Стаж работы, лет

Приме-чание

общий

по спе-циаль-ности

в данной организа-ции

Примечание:

В перечень руководящих работников и специалистов необходимо включить следующие категории должностей: руководитель, заместители руководителя, архитекторы, начальники, главные специалисты по направлениям проектирования, главные инженеры проекта, инженеры-проектировщики и т.д.

5. Привлекаемые субподрядчики

В случае привлечения к выполнению работ по объекту конкурса субподрядчиков, Участнику размещения заказа рекомендуется указать:

  • субподрядчиков, с которыми участник размещения заказа собирается сотрудничать при выполнении работ по объекту конкурса;

  • письмо от имени субподрядчика (оригинал, составляется в произвольной форме), подтверждающего свое согласие на привлечение в качестве субподрядчика с приложением лицензий или свидетельства о допуске к соответствующим видам работ.

  • виды работ, на которые привлекается субподрядная организация.

Наименование фирмы

(организационно- правовая форма)

Ответственное лицо

Адрес, телефон, факс

Лицензия или свидетельство о допуске

(дата, номер, орган регистрации, срок действия)

Виды работ, поручаемые привлекаемому субподрядчику

__________________________

___________________

_____________________________

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

м.п.

Форма 7

На бланке организации

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Заполняется участником размещения заказа

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма №8

ДОВЕРЕННОСТЬ

на право представлять интересы на открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на разработку схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области.

«___» ______________ 2011 г.

Настоящей доверенностью

(наименование участника размещения заказа)

(далее в настоящей доверенности именуемое(ый) «Доверитель»),

в лице:

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании:

(устава, положения и пр.)

уполномочивает:

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица)

паспорт:

(серия, номер, кем и когда выдан)

проживающего по адресу:

(адрес места жительства)

представлять интересы Доверителя в:

(указать наименование конкурса)

(далее в настоящей доверенности именуется - «Открытый Конкурс»), проводимом Администрацией Сосковского района, в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее в настоящей доверенности именуется - «Закон о Размещении Заказов») и выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением, в том числе - вместо лица уполномоченного действовать от имени Доверителя без доверенности:

  1. определять условия, на которых Доверитель готов участвовать в Открытом Конкурсе;

  2. определять перечень сведений и документов, представляемых Доверителем в составе заявки на участие в Открытом Конкурсе;

  3. подписывать заявку Доверителя на участие в Открытом Конкурсе; подписанная таким образом заявка порождает для Доверителя предусмотренные в ней обязательства Доверителя, а также подтверждает подлинность и достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки;

  4. подписывать запросы заказчику о разъяснении положений конкурсной документации Открытого Конкурса, предусмотренные статьёй 24 Закона о Размещении Заказов;

  5. подписывать запросы заказчику о разъяснении результатов Открытого Конкурса, предусмотренные частью 13 статьи 28 Закона о Размещении Заказов;

  6. присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в Открытом Конкурсе и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов в соответствии с частью 4 статьи 26 Закона о Размещении Заказа;

  7. осуществлять аудиозапись и /или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов, в соответствии с частью 9 статьи 26 Закона о Размещении Заказа.

Настоящая доверенность выдана сроком на:

(указать прописью продолжительность действия доверенности)

(указать с правом передоверия или без права передоверия)

Подпись доверяемого

(подпись доверяемого)

заверяю.

Раздел 5.
Проект муниципального контракта

на разработку Схемы территориального планирования

Сосковского района Орловской области

с.Сосково «___»____________ 2011 г.

Администрация Сосковского района Орловской области, в лице Главы администрации района _____________________________ (далее - Заказчик),действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании ________________________________________________________, (устава, положения, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа от ___.___.2011г. № _________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

  1. Предмет муниципального контракта

1.1. Работа по настоящему контракту выполняется в соответствии с Техническим заданием на разработку Схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя разработку Схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области.

1.3. Подрядчик вправе привлечь к выполнению своих работ других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика.

1.4. Содержание, объемы, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом после заключения контракта согласно Техническому заданию на разработку Схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области, утвержденному Главой района, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.5. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 10-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контракта.

2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1. При завершении работы (этапа) Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных исходными требованиями, изложенными в конкурсной документации.

2.2. Заказчик обязуется в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов (материалов) принять работу и направить Подрядчику утвержденный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ. В случае не подписания акта сдачи-приемки результатов работ и отсутствия мотивированного отказа от приемки результатов работы в установленный Контрактом срок, результаты работ считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с настоящим Контрактом.

2.3. В случае мотивированного отказа сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 15 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены. В случае несогласия Подрядчика с замечаниями окончательное решение о порядке и сроке внесения исправлений (доработок) принимает Заказчик.

2.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы (этапа) Заказчик обязуется принять акт сдачи-приемки работы в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести ее оплату согласно календарному плану.

2.5. Подрядчик обеспечивает соблюдение установленных требований к режиму секретности производства работ, использованию и хранению материалов, полученных в результате выполнения этих работ. Всю ответственность за качество и комплектность продукции несет Подрядчик.

2.6. При расторжении Контракта, приостановлении работ по инициативе Заказчика (письмо о приостановлении, расторжении Контракта), ответственные представители сторон в 20-дневный срок составляют акт освидетельствования выполненного объема работ. На основании акта освидетельствования Подрядчиком направляется Заказчику акт сдачи-приемки результатов работ, на сумму выполненного объема. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном п.3.5 настоящего контракта, а также получить техническую документацию (в объеме, согласно акту освидетельствования).

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена контракта – стоимость разработки Схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области составляет ______________________________

__________________________________________________________________________________.

3.2 Цена включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, прибыль, необходимые налоги и платежи, установленные законодательством.

3.3. Оплата по Контракту производится Заказчиком путем перечисления по платежному поручению на расчетный счет Подрядчика. Заказчик после подписания настоящего Контракта обязуется перечислить Исполнителю аванс в размере 10 % от общей стоимости работ. Аванс перечисляется в течение 30 рабочих дней с даты подписания контракта.

3.4. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за разработанную техническую документацию в соответствии с календарным планом работ не позднее 30 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ по этапу при условии поступления денежных средств в бюджет района.

3.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль исполнения хода работ на всех этапах производства и качество, в том числе конечной продукции, а также право запрашивать у Подрядчика информацию о состоянии изготовления продукции по контракту.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта и оформляемым в момент его подписания. Общий срок выполнения работ по Контракту _____ месяцев с момента заключения контракта.

5. Права и обязанности

5.1 Заказчик обязуется:

5.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных работ, удовлетворяющих условиям Контракта.

5.1.2. Рассматривать представленные Подрядчиком материалы в 15-дневный срок со дня поступления.

5.1.3. Оказывать содействие в сборе исходных материалов.

5.1.4. Участвовать (в необходимых случаях) вместе с подрядчиком в согласовании готовой градостроительной документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления.

5.1.5. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль хода исполнения работ по настоящему контракту.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1. Разработать документацию по территориальному планированию в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовым документам Российской Федерации и Орловской области и согласовать ее в соответствии с действующим законодательством.

5.2.2. Своевременно и в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.3. Осуществление всех операций по обмену - передаче информации, подписанию и согласованию соответствующих документов, оплате счетов согласовывающих инстанций.

5.2.4. Сдавать продукцию (материалы) в сроки, установленные календарным планом.

5.2.5. При нарушении установленного календарным планом срока сдачи завершенной продукции письменно известить Заказчика в течение 10 дней с момента истечения срока сдачи готовой продукции.

5.2.7. Брак, обнаруженный в течение 1 (одного) года в сданной продукции, исправляется (ликвидируется) Исполнителем за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

5.2.8. После завершения работ Подрядчик возвращает все исходные материалы, полученные им от подведомственных организаций Заказчика для выполнения работ по данному контракту, по месту их получения.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за правильность принятых им проектных решений, за их соответствие строительным нормам и правилам.

6.3. В случае нарушения срока выполнения работ, указанного в п. 4.1 Контракта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3 Контракта, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.8. Разногласия по Контракту решаются путем переговоров между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

7. Срок действия контракта

7.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания обеими сторонами до выполнения сторонами взятых обязательств по настоящему контракту.

7.2. При неисполнении или нарушении одной из сторон обязательств по настоящему контракту, другая сторона вправе в установленном порядке досрочно расторгнуть контракт, с предъявлением требований о возмещении понесенных убытков, в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего контракта.

7.3. По вопросам, не оговоренным настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено правительственными документами).

9.Изменение и прекращение муниципального контракта

9.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

9.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ, вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Все изменения оформляются в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

9.3. Обязательства СТОРОН по муниципальному контракту прекращаются:

  • по соглашению СТОРОН;

  • по выполнении СТОРОНАМИ всех обязательств по муниципальному контракту, завершении расчетов согласно акту о результатах реализации муниципального контракта.

9.4. В случае разногласий СТОРОНЫ вправе требовать расторжения муниципального контракта в Арбитражном суде Орловской области при невыполнении обязательств одной из СТОРОН в соответствии с условиями муниципального контракта.

9.5. В случае разногласий СТОРОН по определению размера затрат, понесенных Подрядчиком на реализацию настоящего муниципального контракта по работам, принятым по актам приема-передачи в соответствии с графиком производства работ, при расторжении муниципального контракта данный спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

11. Разрешение споров

11.1 СТОРОНЫ будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего муниципального контракта, путем переговоров. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются СТОРОНАМИ путем обращения в Арбитражный суд Орловской области.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

12.3. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

  • техническое задание (Приложение 1);

  • календарный план работ (Приложение 2).

12.5. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах. Один экземпляр – Подрядчику, один экземпляр – Заказчику. Каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты:

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Сосковского района Орловской области

Адрес:303980, Орловская область,

с.Сосково, ул. Советская, д.29

тел./ факс

ИНН 5723000192 КПП 572301001

В отделении по Сосковскому району

УФК по Орловской области ,

л/сч 03543023130 (Администрация

Сосковского района)

Р/сч 40204810600000000117

Банк ГРКЦ ГУ банка России по Орловской области г.Орёл

ПОДРЯДЧИК:

13.Подписи сторон:

Заказчик Подрядчик

Глава администрации Сосковского района

_______________________ __________________________

Приложение 1

к муниципальному

контракту

Согласовано:

Руководитель Департамента строительства,

транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области

________________________/А.С. Бойко/

Утверждаю:

Глава администрации

Сосковского района

__________________/А.М.Долгов/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Схемы территориального планирования Сосковского района

Орловской области

1. Основание для проведения работ:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Градостроительного кодекса Орловской области от 16 мая 2007 года № 674;

- постановление Сосковского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 177 « О Положении «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования Сосковского района Орловской области, внесения изменений в эти документы, подготовки и утверждения планов их реализации»»;

- Районная целевая программа «О разработке документов территориального планирования Сосковского района на 2010-2012 годы»;

- другие федеральные и региональные законы и иные нормативные правовые акты.

2. Исполнитель работы: победитель конкурса (с возможным привлечением соисполнителей для выполнения отдельных видов работ).

3. Цель работы - разработка Схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области (далее также Схема), реализация которой будет способствовать формированию условий для устойчивого социально-экономического и градостроительного развития района, обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности населения Сосковского района.

Схема разрабатывается на основе анализа геополитического положения, ресурсного потенциала, системы расселения, особенностей современного использования территории, достигнутого уровня социально-экономического развития, и иных факторов. В результате формируется прогноз развития района на ближайшие 20-25 лет, даются обоснованные рекомендации.

В целом, создание Схемы территориального планирования направлено на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Сосковского района и муниципальных образований Сосковского района.

В составе Схемы решаются следующие основные задачи.

4.1. Анализ и комплексная оценка территории района с целью определения ее потенциальных возможностей на основе изучения природных, социально-экономических, инфраструктурных, экологических, и иных условий.

4.2. Разработка предложений по охране окружающей природной среды, рациональному использованию земель лесного фонда и сельскохозяйственного значения, земель особо охраняемых природных территорий районного значения, и их охраны.

4.3. Определение перспектив развития поселений, зон с особыми условиями использования территории.

4.4. Разработка предложений по развитию территорий объектов культурного наследия.

4.5. Разработка предложений по инженерной защите территории от опасных природных и техногенных процессов и явлений, по предупреждению и ликвидации последствий экологических и других чрезвычайных ситуаций и катастроф.

4.7. Определение основных направлений развития объектов энергетических систем муниципального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи муниципального значения, линейных объектов муниципального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства муниципального значения на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

4.8. Определение численности населения на перспективу в целом по району, городскому и сельским поселениям.

4.9. Разработка предложений по организации рекреационно-туристической системы Сосковского района.

Результатом комплексного анализа территории района должно стать:

- определение в границах района проблемных зон (в зависимости от наличия и характера негативных факторов) с указанием возможных путей их решения и очередности;

- выделение зон, наиболее благоприятных для инвестирования и «точек роста», с предложениями по характеру объектов инвестирования, рекомендуемых для размещения в каждой из этих зон;

- разработка и обоснование предложений по формированию зон с особыми условиями использования территории;

- подготовка графических материалов в электронном виде, позволяющих сформировать геоинформационную систему и осуществлять градостроительный мониторинг Сосковского района Орловской области.

5. Этапы разработки проекта Схемы:

5.1. Программа работ. В программе излагается методика разработки проекта, описывается технологическое обеспечение проекта, разрабатывается структура работ над Схемой, конкретизируются этапы работы, приводится перечень необходимых исходных данных и уточняются источники их получения. Программа подлежит обсуждению и согласованию с заинтересованными службами и структурами Сосковского района, уполномоченными в сферах, в которых будут проводиться работы, и утверждается Заказчиком.

5.2. Информационный этап – сбор и систематизация необходимых исходных данных и материалов. Осуществление иных видов обозначенных в Программе работ.

5.3. Аналитический этап – комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории района с обозначением проблемных ситуаций.

5.4. Разработка Концепции градостроительного развития – стратегические направления развития территории района.

5.5. Разработка комплекса градостроительных мероприятий – проектные предложения по всем разделам Схемы.

5.6. Выпуск проекта - Оформление проекта в традиционном виде (Пояснительная записка, основные чертежи, альбом графических материалов) и компьютерной версии проекта в виде ГИС.

5.7. Заказчик обеспечивает выдачу победителю конкурса имеющихся необходимых исходных данных и материалов и обеспечивает согласование и утверждение Схемы в установленном порядке.

5.8. Исходные данные включают:

– сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

– сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного масштаба и направленности; наличие архивных, исторических, литературных источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно- исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке градостроительной и иной документации в рамках выполнения работы;

– данные о демографической ситуации и занятости населения;

– сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе;

– имеющиеся материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов,

картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

– материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

– сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

– данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

– данные социологических и социально-экономических обследований;

– историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;

– материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных

коммуникаций и атласов геологических выработок;

– сведения об инвестиционных проектах;

– материалы государственного кадастра объектов недвижимости;

– материалы стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

– инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

– данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

– технические условия на инженерное обеспечение территории;

– решения органов местного самоуправления о сносе строений, выданные разрешения на строительство;

– иную информацию, необходимую для разработки проекта схемы территориального планирования по согласованию Заказчика с Исполнителем.

6. Использование ГИС-технологий и материалов космических съемок

Победитель конкурса приобретает исходные цифровые картографические материалы на территорию Сосковского района. При создании информационной системы используется государственная картографическая проекция и система координат принятая в Орловской области. Точность представления картографической информации должна соответствовать масштабу, который будет определен совместно Заказчиком и победителем конкурса на этапе разработки Программы (этап 1).

При создании информационной системы, для определения степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, или сведений, отнесенных к служебной информации ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования», руководствоваться действующим законодательством РФ.

Информационная система должна содержать картографические данные в формате совместимом с MapInfo, а также привязанные к картоснове семантические данные с возможностью редактирования.

Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVD-диска, с электронным видом проекта и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. Разрабатываемая электронная версия проекта должна соответствовать стандарту OpenGIS (обеспечивать работу с ГИС-приложениями различных фирм-производителей, в том числе ESRI, Maplnfo, Autodesk, Intergraph – участников консорциума по разработке стандарта OpenGIS).

Структура хранения тематической информации электронного вида должна соответствовать принятой для данного проекта системе требований. Проект должен содержать, согласованные с заказчиком, справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам.

Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью отчетов в рабочих наборах. Один рабочий набор, соответствует одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Рабочий набор должен без помех открываться, также набор не должен содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, которые не включены в проект).

  1. Основные графические материалы Схемы:

1 Сводная схема (основной чертеж)

2 Схема административных границ

3 Схема ограничений использования территорий

4 Схема границ территорий и земель

5 Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

6 Схема развития объектов транспортной инфраструктуры

7 Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания

Могут устанавливаться иные графические материалы, согласованные Заказчиком и победителем конкурса. Каждая из схем в составе схемы территориального планирования Сосковского района может быть представлена в виде одной схемы или нескольких схем, включая фрагменты соответствующих схем. Масштаб графических материалов определяется совместно Заказчиком и победителем конкурса при разработке Программы работ.

Информация, отображаемая на схемах 5 – 7 может представляться путем наложения на схемы 2 – 4.

Элементы, отображаемые на основных схемах проекта, а также содержание Пояснительной записки определяются Градостроительным кодексом РФ, законами и нормативными правовыми актами Орловской области.

8. В обязательную (утверждаемую) часть Схемы входят:

1. Положения о территориальном планировании (текстовой материал);

2. Схемы территориального планирования (картографический материал):

1) схема 1 – «Сводная схема (основной чертеж)» в части, определенной подпунктами «2)» - «5)» настоящего пункта;

2) схема 2 – «Схема административных границ» в части устанавливаемых и утверждаемых в составе схемы территориального планирования Сосковского района существующих и изменяемых границ поселений, входящих в состав муниципального района, а также границы населенных пунктов;

3) схема 3 – «Схема ограничений использования территорий» в части устанавливаемых в составе схемы территориального планирования Сосковского района существующих и изменяемых границ зон с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны с особыми условиями использования территорий, а также границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) схема 4 – «Схема границ территорий и земель» в части устанавливаемых и утверждаемых в составе схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области существующих и изменяемых границ земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границ земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и областного значения, границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границы территорий объектов культурного наследия;

5) схема 5 – «Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения» в части устанавливаемых и утверждаемых в составе схемы территориального планирования муниципального района границ зон планируемого размещения объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;

6) схема 6 – «Схема развития объектов транспортной инфраструктуры» в части,

устанавливаемых и утверждаемых в составе схемы территориального планирования Сосковского района границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района: автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;

7) схема 7 – «Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания» в части устанавливаемых и утверждаемых в составе схемы территориального планирования Сосковского района границ зон планируемого размещения иных объектов капитального строительства, которые не устанавливаются на схемах 5 и 6 и размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района.

9. Состав обосновывающих материалов к проекту Схемы:

Обосновывающие материалы подготавливаются и используются для согласования проекта схемы территориального планирования Сосковского района Орловской области и обеспечения ее утверждения.

9.1 Обосновывающие материалы проекта Схемы состоят из двух частей:

1) часть первая – описание обоснований к проекту схемы территориального планирования Сосковского района;

2) часть вторая - схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Сосковского района.

9.2 Часть первая включает:

1) анализ состояния и перспектив развития территории Сосковского района;

2) обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию;

3) этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию.

9.3. Часть вторая включает:

1) картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;

2) картографическое отображение предложений по территориальному планированию.

9.4 Основные графические материалы обосновывающих материалов проекта Схемы:

1. Схема использования территории муниципального района с отображением границ земель различных категорий

2. Схема ограничений, утвержденных в составе документов территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования Орловской области, генеральных планов поселений, в том числе схемы границы территорий объектов культурного наследия; границ зон с особыми условиями использования территорий; границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов;

3. Схемы с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения

4. Схемы с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

5. Иные схемы

9.5. Масштабы схем обосновывающих материалов определяются разработчиком по согласованию с Заказчиком.

Приложение 2

к муниципальному контракту

Календарный план выполнения работ

по разработке схемы территориального планирования

Сосковского района

Начало работ май 2011 г., окончание работ_____________

п/п

Наименование этапа и содержание этапов выполнения проектных работ

Результат выполнения этапа работ

Сроки выполнения работ по этапу

Стоимость работ по выполненному этапу (тыс.руб.)

1.

Подготовительный этап

Разработка программы работ

2.

Информационный этап:

Необходимые исходные данные для разработки Схемы

Сбор и систематизация исходных данных

Актуализация цифровой карты

Другие работы, предусмотренные программой

3.

Аналитический этап:

Комплексный анализ территории района с выделением проблемных участков

Проведение первичного анализа данных

Комплексный градостроительный анализ территории

Оценка природно-экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории района с обозначением проблемных ситуаций

4.

Разработка концепции градостроительного развития:

Текстовые материалы и схемы обосновывающих материалов к проекту Схемы

Определение стратегических направлений развития территории района

Подготовка обосновывающих материалов к проекту Схемы

5.

Разработка комплекса градостроительных мероприятий:

Положения о территориальном планировании, Схемы (картографический материал)

Проектные предложения по всем разделам Схемы

6.

Выпуск проекта.

Схема территориального планирования Сосковского района в полном объеме

Приложение

к конкурсной документации

Утверждаю

первый заместитель главы

администрации района

Н.В.Грошев

_____________________2011 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(начальная цена контракта)

на разработку схемы территориального планирования

Сосковкого района Орловской области

Численность населения 7200

Общая площадь 0.612 тыс. м2

Количество сельских поселений 7

п./п.

Характеристика предприятий, зданий, сооружений или виды работ

Ссылочные документы

Расчет стоимости

Стоимость, (тыс. руб.)

Определение базовой цены

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (градостроительная документация), Москва, 1995 г.

1.

Схема районной планировки при площади менее 1 тыс. км2

( 0.612 тыс. км2)

Табл. 1 поз. 2

15.0

Повышающие коэффициенты к базовым ценам:

Табл. 2 поз. 2

Отсутствие схемы гражданской обороны

п. 3, примеч. п. 4

К=1.3

Базовая цена составляет

15.0х1.2х1.3

19.5

Коэффициент индексации на 111 кв. 2010 г. письмо Минрегион России

от 26.07.2010 г. № 28203-КК/08

К= 24.08

23.49

469.56

ИТОГО: стоимость Схемы

469.56

2.

Сбор исходных данных

0.11 коэф-т на объем работ

51.65

3.

Изготовление оцифрованной топоосновы и ее актуализация

0.208 коэф-т на объем работ

97.67

4.

Разработка раздела «Охрана окружающей среды»

0.2-коэф-т на объем работ

93.91

5.

Компьютерное обеспечение проекта

0.24-коэф-т на объем работ

112.69

8.

Приведение в соответствие порядка разработки, согласования, экспертизы и утверждения Схемы с учетом Градостроительного кодекса РФ

10 %

46.96

ИТОГО:

881.83

НДС 18%

158.73

ИТОГО С НДС

1041.0

Разработал: начальник отдела архитектуры администрации Сосковского района

Терехова Е.В.

Конкурс по разработке схем территориального планирования Конкурс по разработке схем территориального планирования Конкурс по разработке схем территориального планирования Конкурс по разработке схем территориального планирования Конкурс по разработке схем территориального планирования Конкурс по разработке схем территориального планирования

Похожие новости:

Как сделать колонтитул не с первой страницы в ворд 2003



Свадебные прически распущенные локоны средней длины



Прически для средней длины волос своими руками пошаговое фото



Связать комбинезон для французского бульдога своими руками



Свадебные бутоньерки для жениха своими руками мастер класс